Aussi vrai que l'hirondelle annonce le printemps aussi vrai que la libération des emprises annonce le chantier. Lorsque le gouvernement décide de construire une route entre un point A et un point BLa zone traversée par le projet est peuplée,il y'a des espaces cultivés,des propriétés privées,et même des réseaux divers(électrique,téléphonique,eau). Le tracé de la route par son empire va imposer la démolition des habitations et des équipementsse trouvant dans les couloirs réservés aux travaux.D’Où la nécessité de procéder a un déplacement hors emprise de tous ces obstacles avant ledémarrage des travaux(démolition des constructions et déplacements).et cette prérogative revient a l'administrationet non a l'entreprise adjudicataire des travaux.
C'est comme si vous décidez de peindre votre salon.votre premier réflexe sera de vider la pièce de ses meubles pour avoir le champ libre.c'est dans cette logique que s'organisent les opérations de libérations des emprises.
Dans le cadre du prolongement de l'Autoroute a péage Diamniadio Aibd,l'etat a pris un arrêté déclarant d'utilité publique toute la zone des travaux.
Avec comme corollaire les travaux réguliers de la commission départementale de
recensement et d’évaluation des impenses CDREI au centre national de documentation et d'information de sébikotane.
Sur le plan administratif rien ne s'oppose au démarrage des travaux après la déclaration d'utilité du préfet.
Mais lorsque cette libération n'est pas faite a temps l'entreprise en charge des travaux accusera du retard par rapport a son délai contractuel
Dans ce cas elle est en droit de demander des indemnisations liées a l'immobilisation de son personnel et de son matériel .ces indemnisations peuvent pour certains projets se chiffrer a des milliards.
Cependant les populations concernées et autres habitants des localités de sébi ponty, de sébi gare,de sébi kip kip et yam, de Deni babacar diop,déni biram codou et déni malick gueye se doivent d'aider l'aider et de lui faciliter la tache par rapport a ses engagements a livrer a date échue les emprises suite aux compromis et aux concessions sur les critères d'indemnisations ou d'expropriations
Momar Laye Cissé
Expert Environnementaliste
Spécialisé en Gestion Environnementale
de projets Multi-Zone(Worldwide)